<acronym id="uick8"><small id="uick8"></small></acronym>

施工方對工程進行設計變更的,延誤的工期應當順延
2018-01-22 09:11:02   來源:北京市京師(南昌)律師事務所    點擊:

【案由】建設工程施工合同糾紛

【案號】(2013)民申字第1632號
 
【裁判要旨】施工過程中發包人對工程設計進行變更的,延誤的工期應當相應順延。法院以施工方未舉證證明設計變更增加了工作量或者存在停工等待的情形為由,認定發包方不應對由此引起的工期延誤承擔相應責任,確有不妥。
 
【法院認為】案涉工程施工過程中,金發公司確實進行了十余次小型設計變更。根據雙方施工合同通用條款第29.1條的約定,施工過程中發包人對工程設計進行變更的,延誤的工期應當相應順延。而且,從建筑施工業的基本常識看,發生設計變更時,發包方與承包方需進行包括工程造價在內的洽商變更等,故二審判決以北京一建未舉證證明設計變更增加了工作量或者存在停工等待的情形為由,認定金發公司不應對由此引起的工期延誤承擔相應責任,確有不妥。

相關熱詞搜索:施工方 工期 工程

上一篇:掛靠方以被掛靠方的名義簽訂勞務作業合同,實際施工人因無資質導致勞務作業合同無效,
下一篇:司法鑒定報告確定的工程應當順延的時間,經過法院質證后無異議可以作為工程順延的依據

分享到: 收藏
圖片新聞
娇小的日本学生VIDEO,又爽又色又高潮的免费视频,美女极品粉嫩美鮑20P图,久久综合精品国产二区无码
<acronym id="uick8"><small id="uick8"></small></acronym>