開工日期應當以施工方依照開工報告約定的進場時間為準,與是否辦理施工許可證無關
                      2017-07-24 11:36:03   來源:北京市京師(南昌)律師事務所    點擊:

                      【案由】建設工程施工合同糾紛
                      【案號】(2011)民申字第918號
                       
                      【裁判要旨】建設單位應依法辦理施工許可是相關部門對建設工程進行的行政管理,在未辦理施工許可的情況下,仍可以通過補辦手續使得施工行為合法,而實際施工日期應以雙方認可的進場時間為準。一、二審判決認定涉案工程的開工日期是云錫公司依據開工報告進場的時間,認定正確。
                       
                      【法院認為】關于涉案合同的開工及竣工日期問題。云錫公司申請再審主張二審判決認定開工日期錯誤的新證據是瀘西縣建設局2006年1月12日發給開元公司的《關于盡快辦理園丁小區工程建設相關手續的函》,是否辦理施工許可,云錫公司作為施工企業應當知曉,且該函的內容表明已經就違法施工問題多次通知施工企業,證明云錫公司對此事實也應當知道,故該函不構成能夠證明本案相關事實的新證據。建設單位應依法辦理施工許可是相關部門對建設工程進行的行政管理,在未辦理施工許可的情況下,仍可以通過補辦手續使得施工行為合法,而實際施工日期應以雙方認可的進場時間為準。一、二審判決認定涉案工程的開工日期是云錫公司依據開工報告進場的時間,云錫公司對此一直未提出異議,二審中亦未對此提出上訴,因此,二審判決對此事實認定正確。
                       

                      相關熱詞搜索:施工方 許可證 日期

                      上一篇:違背誠實信用原則不履行合同約定的義務,主張合同無效的,人民法院不予支持
                      下一篇:專業技術安裝工程并非是普通勞務作業,不能突破合同相對性原則直接向發包人要求支付欠

                      分享到: 收藏
                      圖片新聞
                      乱人伦中文视频在线,婷婷五月六月综合缴情,粗大猛烈进出高潮,A片视频